招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2024-02-02在采购与招标网发布 中国电信算力高效调度示范项目（青浦云湖数据中心）一期机电工程PC总承包招标。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 招标公告本招标项目为中国电信算力高效调度示范项目（青浦（略））（略）PC总承包招标、招标编号（略）-（略）-（略），（略）上海（略）公司，招标代理机（略）。项目（略）发【（略）】（略）号《关于中国电信算力高效调度示范项目青浦（略）数据机楼A（略）可行性（略）发【（略）】（略）号《关于中国电信算力高效调度示范项目青浦（略）数据机楼B（略）可行性（略）发【（略）】（略）号《关于中国电信算力高效调度示范项目青浦（略）动力楼（略）可行性研究报告的批复》），资金已落实，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人可前来投标。1．项目概况与招标范围1.1（略）规模:本项目为总投资估算（略）编号（略）、（略）SH（略）、（略）SH（略）,总预估费用（略）.（略）（不含税价格）【预估施工费用为（略）.（略）（不含税价格，预估施工费用已经包含安全生产费，所占比例为建安费的2%，安全生产费不作竞争性报价,如遇特殊情况确需调（略）或上海公司的相关文件执行）；预估设备费用（略）.（略）（不含税价格），包含安装、运输到建设单位指定地点的所有费用，按单项报价表金额最终按实结算。】，建设地址：（略）1.2招标范围：中国电信算力高效调度示范项目（青浦（略））（略）PC总承包，具体包括：批准文号投资估算（（略））预估施工费用（（略））（不含税价格）预估设备费用（（略））（不（略）发（略）号（略）.（略）.（略）.（略）中国电信算力高效调度示范项目青浦（略）数据机楼A（略）SH（略）在青浦（略）数据机楼A一层电力变配电室建设4套（略）kV二级配电（略）；4套（略）kV市电油机切换（略）；在一层至五层及屋面变配电室建设（略）套（略）kV0.4kV（略）kVA变压器及低压配电（略）；在一层至五层变配电室建设（略）台（略）kVAIT设备用UPS（略）及若干套空调、安防等设备用UPS（略）；在一层制冷机房建设4套（略）RT高压变频离心式水冷冷水机组及相关配套水泵、配电等设备；在屋面安装4组冷冻水（略）用开式冷却塔；在一层制冷机房、冷机配电室、运营商机房、MODF机房、二层至五层变配电室、电池室、屋顶变配电室进行配套的冷冻水型机房专用空调、风冷精密空调、多联式空调机组、（略）体空调和风机盘管等建设；在屋顶建设4套新风机组；在一层运营商机房建设（略）架通信机柜及配套电源头柜及走线架；同步进行配套动环监控、视频监（略）发（略）号（略）.（略）.（略）.（略）中国电信算力高效调度示范项目青浦（略）数据机楼B（略）SH（略）在青浦（略）数据机楼B一层电力变配电室建设2套（略）kV二级配电（略）；2套（略）kV市电油机切换（略）；在二层、四层、五层变配电室建设6套（略）kV0.4kV（略）kVA一体化电源（略）；在一层、三层变配电室建设4套（略）kV0.4kV（略）kVA变压器及低压配电（略），建设3台（略）kVAUPS（略）、4套（略）V（略）A高压直流（略）、1套-（略）V（略）A直流（略）供IT设备用及若干套空调、安防等设备用UPS（略）；在二层主机房建设（略）架浸没式液冷机柜及液冷（略）配单（略）等相关配套、配电设备；在屋面安装8台液冷（略）用闭式冷却塔；在一层制冷机房建设3套（略）RT低压变频离心式水冷冷水机组及相关配套水泵、配电等设备；在屋面安装3组冷冻水（略）用开式冷却塔；在一层制冷机房、冷机配电室、MODF机房、二层至五层变配电室、三层至五层主机房进行配套的水氟列间空调、水氟换热器、冷冻水型机房专用空调、恒湿机和风机盘管等建设；在屋顶建设2套新风机组；在3-1机房建设（略）架通信机柜，在4-1、5-1和5-2机房建设（略）架业务机柜并进行配套电源头柜、智能终端配电母线及走线架建设；同步进行配套动环监控、视频监（略）发（略）号（略）.（略）.（略）.（略）中国电信算力高效调度示范项目青浦（略）动力楼（略）SH（略）在青浦（略）动力楼一层、二层油机室共建设（略）台（略）kV（略）kW（主用功率）柴油发电机组及其配套的自动供油（略）、并机控制（略）、配电（略）、降噪（略）、空调（略）和弱电（略）；在室外安装3个（略）m³地埋油罐及相关油管。合计（略）.（略）.（略）.（略）本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容，请务必（略）中国电信***.cnctsc-portalctscPortal）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。本项目涉及的主要评估产（略）施工。★1.3工期要求：施工工期要求：接到建设单位开工书面通知后（略）个日历日内完成保修期：自发包人签署终验合格证书之日起，承包人为发包人提供为期（略）个月的免费技术支持和服务、设备保修。1.4本项目不划（略）标段。★1.5质量要求：一次性验收合格★1.6技术要求：投标人施工技术要求必须符合国家和行业相关要求，详见第七章技术标准和要求★1.7承包方式：包工、包部（略）设备（略）中涉及使用临时电（略）投资中未开列，则由乙方负责提供。★1.8本项目设置最高投标限价。最高投标限价（略）施工费用折扣最高为（略）.（略）%不含（略）.（略）%；设备不含税投标总价最高限价为（略）.（略）不含（略）.（略），设备单项限价具体见单项报价表。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。★2.投标人资格要求2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件及增值税专用发票开具能力（略）.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立（略）的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。①投标人为独立法人（略）.投标人非事业单位的，须具有合格有效的营业执照正本或副本、组织机构代码证书正本或副本和税务登记证正本或副本，如营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”，或营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”，须提供营业执照正本或副本；B.投标人为事业单位的，则须具有事业单位法人证书；②（略）的其他组织的，须具有合格有效的营业执照正本或副本。法人下属不具备法人资格的（略）支机构参与投标的，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。2.1.2投标人应能够开具增值税专用发票，并承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。2.2资质要求：须具有住房城乡建设主管部门核发且在有效期（略）施工总承包资质一级，并提供企业有效的安全生产许可证；2.3业绩要求（略）年1月1日（以合同签订时间为准）至公告发布前一日已签订（略）（通信设（略））施工业绩，提供相应的业绩证明材料至少3份。【1、业绩证明材料可提供单项合同或框架合同：（1）如为单项合同，须同时提供单项合同关键页扫描件及相应的任意1份发票扫描件和发票查验明细截图；以上材料任意一项缺漏，视作为未提供该项证明材料。（2）如为框架合同，须同时提供框架合同关键页扫描件和框架合同下任意一个订单及与订单相对应的任意1份发票扫描件和发票查验明细截图；以上材料任意一项缺漏，视作为未提供该项证明材料。2、合同关键页扫描件：（1）如为单项合同，合同关键页中应包括项目名称、金额页、合同签订日期页、签字盖章页等。（2）如为框架合同，框架合同正文关键页中应包括项目名称、金额页、签字盖章页等；框架合同正文或订单应体现签订日期（若框架合同正文体现签订日期，根据合同正文签订日期计取；若框架合同未体现签订日期，根据提供订单所体现的最早签订日期计取）。3、发票须通过国（略）全国（略）***）查验并完（略）截图。若发票内容无法证明与单项合同或订单的对应关系，可在提供发票的基础上另行提供结算单等证明材料进行佐证，（略）站查询无果或作废的发票不予认可。4、业绩证明材料数量以合同数量计算。】2.4人员要求（须提供缴费期为开标日期前三个月内（不含开标当月）任意一个月的社保材料）（略）.4.1项目负责人具备注册（略）专业：通信与广电，聘用企业为投标人）。2.4.2具备有效期内的通信行业主管部门核（略）施工企业主要负责人（A类）安全生产考核合格证、项目负责人（B类）安全生产考核合格证【此处B类持证人员须为本项目的项目负责人】、专职安全生产管理人员（C类）安全生产考核合格证（以上三类人证书企业名称应为投标人）。2.5信誉要求:投标人（略）年1月1日至投标截止时间无不良经营行为，无重大安全事故及质量问题，无因投标人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录，须提供承诺函。2.6本项目不接受联合体投标。2.7投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）被依法暂停或取消投标资格的；（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（5）在最近三年内（自（略）年2月（略）日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违（略）质量或者安全问题的；（6）在最近五年内（自（略）年2月（略）日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以（略）”的生效判决为准）；（7）在最近五年内（自（略）年2月（略）日起）被判处合同诈骗罪的（以（略）”的生效判决为准）；（8）近两年（自（略）年2月（略）日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；（9）被最高人民法院（略）站（***或各（略）中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；（（略））为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；（（略）项目的相关监理人，（略）项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（（略））为本招标项目的代建人；（（略））为本招标项目的招标代理机构；（（略））与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（（略））与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（（略））被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示（略）中列入严重违法失信企业名单的；（（略））被判定为供应商（略）级结果不合格的；（（略））其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；（（略））被纳入中国通信企业协会发（略）络安全风险警示企业名单，相关惩戒措施为供应商部（略）产品（或全部产品）在一定时期内不能参加竞争性采购，且本项目的采购内容（划（略）标包或标段的以标包、标段内容为准）涉及惩戒产品，本项目投标（应答）截止时间在惩戒期间内的；（（略））法律法规、招标文件限定的其他情形。注：投标人须提供不存在以上情形的承诺函。2.8投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划（略）标段的同一招标项目投标。2.9投标设备资格要求2.9.1投标设备应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区的设备。2.9.2投标设备或投标同类设备还应具备以