咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2019-03-18在采购与招标网发布
京广高铁K2091200处路基下沉病害整治工程施工总价承包招标【重新招标】招标公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
京广高铁K(略)+(略)处路基下沉(略)施工总价承包二次
招标公告招标编号(略)-(略)-(略).招标条件本招标项目京广高铁K(略)+(略)处路基下沉病(略)公司财务部下函批准建设,项目业主和出资人均是(略),建设资金来源为企业自筹资金,建设资金已经落实。项目已具备招标条件,(略),项目已具备招标条件,因第一次公开招标失败,现对该项目的施工进行第二次公开招标。2.项目概况与招标范围2.1(略)概况京广高铁韶关-英德西间上下行线K(略)+(略)-(略),共计(略)m线路自(略)年开通运营后,存在工后沉降并伴随平面偏移。上行线最大调高垫板量为(略)mm(K(略)+(略).(略)),无砟轨道总沉降最大值为(略).9mm(K(略)+(略).(略)),平面最大偏移量为(略).2mm(K(略)+(略).(略));下行线最大调高垫板量为(略)mm(K(略)+(略).(略)),无砟轨道总沉降最大值为(略).6(K(略)+(略).(略))。平面最大偏移量为8.8mm(K(略)+(略).(略))。线路下沉量超过扣件允许的最大调(略)量,需组织对该段线路进行抬升纠偏(略)治。根据设计方案审核意见,拟采用注浆抬升及纠偏(略)治方案。2.2招标范围京广高铁韶关-英德西间上下行线K(略)+(略)-(略)范围内的线路抬升及纠偏(略)治等施工图全部内容。2.3(略)主要内容(略)(1(略)主要内容:采取“无砟轨道纠偏+无砟轨道注浆抬升”的方式进行综合全面的(略)治,主要内容包括顶升点及纠偏点布置;封闭层及级配碎石凿除;反力墩及侧向支承块设置;气垫坑槽掏凿;无砟轨道结构解粘;无砟轨道气垫顶升;无砟轨道顶推纠偏;无砟轨道夹持限位;注浆孔点布置;注浆钻孔;注浆管安装;注浆抬升;无砟轨道结构填充;封闭层修复等。(2(略):根据《铁路营业线施工安全管理办法》(铁运[(略)](略)号文),本项目为Ⅲ级营业线施工。2.4标段划(略)本次招标项目拟划(略)为1个标段。2.5(略)总投资(略).(略),建设工期(略)日历天。3.投标人资格要求3.1对投标人的要求(1)在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。(2)资质要(略)施工总承包二级及以上承包资质。(3)联合体投标要求:本次招标不接受联合体投标。(4)业绩要求:截止递交
投标文件之日前近三年(略)施工经验,需提供项目中标通知书、施工合同、业绩证明。3.2项目(略)师要求项目经理(略)专业(略)级注册建造师执业资格证(略)师及以上,8年及以上类似项目管理工作经验,具有有效的安全生产考核合格证书,5年及以上项目经理工作经验,良好的职业道德,且未在(略)项目(略)师及以上,从事类似项目管理工作至少5年,主管项目技术工作3年及以上。3.3其他要求(1)投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人;(2)具备有效的安全生产许可证;(3)具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书;(4)未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内;(5)未在广铁集团通报的停标处罚期内。(6)投标人不得存在下列情形:被暂停或取消投标资格的;在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的;有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。(7)被纳入(略)“黑名单”管理的单位,且在公布期限内的不得参与投标。(8)投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日前1年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录3.4根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[(略)](略)号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工(技术负责人)资格证明材料,具体格式见
附件。3.5本次招标不接受联合体投标。4.
招标文件的
获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)年3月(略)日至3月(略)日,每日上午9时(略)至(略)时(略),下午(略)时(略)至(略)时(略)(北京时间,下同)(略)(地址:(略)人授权书、(略)人(略)(及复印件)、汇款凭证复印件(略),投标人在(略)完招标文件(略)(***n)(略)。注册审核通过后,(略)信息中投标人录入的开票信息开具标书(略)信息),待开具成功后,投标人通过“投标管理”中“电票(略)”自行(略)标书款发票。详细步骤请参考(略)页面的《使用手册》。4.2招标文件每标段售价¥(略),采用银行汇款,售后不退。投标人须在(略)前将标书款电汇至招标代(略)汇、现金、信汇等方式,仅接受普通银行电汇;且不接受个人汇款),同时须在汇款单据上注明招标编号及(略)标段号。
招标代理账号如下:开户银行:交通银行(略)开户名(略)账号(略).3本次招标不接受(略)招标文件。4.4原已(略)的投标人,如继续参加本次投标,请于本次招标文件发售时间内,带齐相关资料到广州公共(略)免费更换招标文件。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的时间为(略)年4月(略)日9时(略)至(略)时(略),递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)年4月(略)日(略)时(略),地址:(略)5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受理。6.发布公告的媒体本次招标公告同(略)(***n)、(略)主页(***7.(略)地址:(略)m招标代理机(略)地址:(略)书编号(略))标书售卖联系人:(略)金处理联系人:(略)业务咨询联系(略)交通银行(略)开户名(略)账号(略)公司(略)年3月(略)日附件一投标人业绩证明(项目名称)由(发包人)于年月日于(公共资(略)向(承包人)(略)中标通知书(中标通知书编号:),通知书项目经理(略),(略)号:,项目总工(技术负责人)(略),(略)号:。项目于年月日签订合同协议书,合同价格为。项目的开工日期为年月日,接收日期为年月日(竣工验收日期为年(略)质量。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称(盖章)年月日发包单位联系人:(略)发包人地址:(略)(发包人)于年月日于(公共资(略)向(承包人)(略)中标通知书(中标通知书编号:),通知书项目经理(略),(略)号:,项目于年月日签订合同协议书,合同价格为。项目的开工日期为年月日,接收日期为年月日(竣工验收日期为年月日)。或项目正在施工。姓名,(略)号:,于年月日至年月日在(项目名称)任项目经理。特此证明。发包单位名称(盖章)年月日发包单位联系人:(略)发包人地址:(略)包人同意变更批准文件等材料复印件。附件三项目总工(技术负责人)业绩证明(项目名称)由(发包人)于年月日于(公共资(略)向(承包人)(略)中标通知书(中标通知书编号:),通知书项目总工(技术负责人)(略),(略)号:,项目于年月日签订合同协议书,合同价格为。项目的开工日期为年月日,接收日期为年月日(竣工验收日期为年月日)。或项目正在施工。姓名,(略)号:,于年月日至年月日在(项目名称)任项目总工(技术负责人)。特此证明。发包单位名称(盖章)年月日发包单位联系人:(略)发包人地址:(略)人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。附件四:投标人资格要求(注:下表内容仅在未进行资格预审或资格预审后所涉及的内容有变化时,投标人再依此要求填报。)表2-1资格审查资质条件标段:京广高铁K(略)+(略)处路基下沉(略)序号资质条件1(略)施工总承包二级及以上承包资质表2-2资格审查财务要求标段:京广高铁K(略)+(略)处路基下沉(略)序号财务要求1投标人用于申请标段的营运资金(包括适当凭证的现金资源、银行贷款和
信用额度)不应小于(略)千(略)。2在(略)年~(略)年(近3年)中平均营业收入不应小于(略)千(略)。表2-3资格审查业绩要求标段:京广高铁K(略)+(略)处路基下沉(略)项目业绩要求(略)年4月~(略)年4月(递交投标文件之日起前3年内)具有(略)不少于(略)1(例:软土及松软土路基)……(略)1(例:长度L≥m的桥梁)2(例:墩高H≥m的桥梁)3(例:连续刚构或连续梁)4(例:跨度D≥m的连续刚构或连续梁)5(例:造桥机施工箱梁跨度D≥m)6(例(略)制梁)……(略)1(例:独立承担单座隧道长度L≥m))……(略)1(例:正线铺轨长度L≥km的铁路(略))2(例:(略))3(例:无缝线路铺设)……(略)……(略)……(略)……(略)………(略)………(略)1截止递交投标文件之日前近三年(略)经验,需提供相关项目中标通知书或施工合同、业绩证(略)…………(略)指的是招标公告所要求的投标人资质范围所(略)。表2-4资格审查
信誉要求标段:京广高铁K(略)+(略)处路基下沉(略)项目资格要求诉讼及仲裁投标人在(略)年4月~(略)年4月(递交投标文件之日起前3年内)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。履约情况投标人在(略)年4月~(略)年4月(递交投标文件之日起前3年内)中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。行贿犯罪情况投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在(略)年4月~(略)年4月(递交投标文件之日起前1年内)不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。辖内
失信(如果作为条件)投标人在本招标项目招标公告发布之日前1年内不(略))管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故;被纳入(略)“黑名单”管理的单位,且在公布期限内的不得参与投标。注(略).较严(略)通(略)、铁路公司发现并作出通报处理的,下同。2.投标人提供虚假材料,在签订合同之前被查实的,可以取消其中标资格。表2-5资格审查项目(略)师资格标段:京广高铁K(略)+(略)处路基下沉(略)人员资格要求项目经理项目经理(略)专业(略)级注册建造师执业资格证(略)师、8年以上类似项目管理工作经验,具有有效的安全生产考核合格证书,5年以上项目经理工作经验,良好的职业道德,且未在(略)项目(略)师,从事类似项目管理工作至少5年,主管项目技术工作3年以上。注:项目(略)师按标段配备,不得重复。表2-6资格审查其他要求标段:京广高铁K(略)+(略)处路基下沉(略)项目要求主要人员人员数量资格要求项目副经理1(略)师及