招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2025-10-21在采购与招标网发布 茶陵县S204、S333安全设施精细化提升工程（第五次）。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 （略）S（略）、S（略）安全设施精（略）（第五次）合同公告公告日期:（略）年（略）月（略）日                      茶交务建【（略）】（G）（略）名称：（略）S（略）、S（略）安全设施精（略）地址：（略）日第一节通用合同条款“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。第二节专用合同条（略）专用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“专用合同条款”。注明：《标准施工招标文件》的“专用合同条款”与项目专用合同条款数据表、项目专用合同条款有冲突时，以项目专用合同条款数据表、项目专用合同条款为准。项目专用合同条款2发包人义务2.8其他义务发包人应履行的其他义务：（1）发包人为承包人提供良好的施工环境，协调并处理施工过程中阻碍施工等事宜。（2（略）项目完工后发包人应及时（略）、监理单位、设计单位等项目相关单位进行竣工验收。4承包人义务4.1承包人的一般义务4.1.（略）其他义务承包人应履行的其他义务：承包人负责（略）临时占地、报建等相关手续，费用由承包人承担，其费用包含在该项目施工场地建设费用中。承包人应严格按照招标文（略）量清单进行施工，禁止（略）量，施工过程中如非承包方（略）量清单进行调（略）的需征得监理方及业主方书面认可，并在履行好相应的变更手续后方可实施，如因承包方个人（略）量增加的，竣工验收时一律不予调（略）。7交通运输7.4超大件和超重件的运输超大、超宽、超重物件的运输：承包人在材料运输过程中，造成的一切损失，由承包人自行负责。（略）.1承包人暂停施工的责任因下列原因暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：1承包人违约引起的暂停施工；2由于承包（略）合理施工和安全保障所必需的暂停施工；3承包人擅自暂停施工；4承包人其它原因引起的暂停施工。（略）试验和检验试验和检验费用： 交工检测费用由发包人负责。 （略）价格调（略）.1物价波动引起的价格调（略）：施工过程中原材料单价涨幅一律不予调（略）。（略）保险（略）.2人员工伤事故的保险（略）.2.1承包人员工伤事故的保险承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。（略）.5其他保险承包人须（略）安全生产责任保险。（略）.1承包人违约（略）.1.2对承包人违约的处理当承包人发生第（略）.1.1项约定的违约情况时，承包人需向发包人（略）违约金（违约金（略）比例：不超过造成的实际直接损失）。补充条件：承包人须缴纳农民工工资保证金。农民工工资保证金的缴存时间： （略）相关规定执行。农民工工资保证金的缴存金额： （略）相关规定执行。农民工工资保证金的扣留条件： （略）相关规定执行。农民工工资保证金的返还时间： （略）相关规定执行。附件一合同协议书合同协议（略）发包人名称，以下简称“发包人”）为实（略）S（略）、S（略）安全设施精细化提升（略）承包人名称，以下简称“承包人”）发包人和承包人共同达成如下（略）采取包工、包料、包工期、包质量、包验收合格、包（略）安全文明施工、包安全及从开工到竣工验（略）保修等全过程的总承包方（略）地址：（略）1）施工中遵循《（略）桥涵施工技术规范》JTGT（略）-（略）质量检验评定标准》JTGF（略）-（略）中的有关规定及要求。（2）严格按设计图纸和施工规范要求施工，以国家和行业的质量检验评定标准为依据达到合同约定的合格标准。（3）质量要求：达到国家现行质量验收评定的标准，一次性验收合格。1.下列文件应视为构成合同文件的组成部（略）：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）项目专用合同条款；（5（略）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7（略）量清单计量规则；（8）技术规范；（9（略）量清单；（（略））承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（（略））其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。2（略）总造价为人民币（大写） （略） （￥（略）.（略）），结算金额（略）出具的本项目审计结算报告金额为准。3.承包人项目经理： 肖怿 。承包人项目总工：谭康乐。承包人项目安全员：尹艳芳。4（略）质量符（略）质量管理条例》验收合（略）安全目标：确保安全生产，无安全责任事故发生。5.承包人承诺按合同（略）的实施、完成及缺陷（略）缺陷责任期（略）年，保修期（略）年，均自交工验收之日起计算。如发现质量问题存在的缺陷，承包方接到发包方通知后，必须在（略）小时内进入维修（略）维修。逾期维修，造成发包方或第三方人身损失或财产损失的，应当依法赔偿。6.本项（略）量的（略）%，（略）合同总价款的（略）%；交工验收合格后（略）至合同总价款的（略）%；完成结算评审后（略）至审计结算报告金额的（略）%；预留3%作为质量保证金，项目验收合格一年后无质量问题一次性无息付清。7.承包人应按照监理人指示开工，合同工期（略）日历天。如遇不可抗力因素影响正常施工的，经发包方核实后可顺延工期。8.履约保证金：本项目履约保证金为合同价（略）%,共计（略）.（略），承包人在收到中标通知书7天内向发包人以现金转账形式缴纳或以银行保函形式提交，根据法律和合同规定，本项目交工验收合格后无息退还。9.履约担保的使用；（1）承包人应按工期要求（略），工期违约超过工期（略）日以内，每延迟一天按履约担保金额的0.5%扣除，工期违约累计达（略）至（略）日的从重处以违约金，每延迟一天按履约担保金额的1%扣除；工期违约累计超过（略）日的加重处以违约金，每延迟一天按履约担保金额的2%扣除；工期违约累计超过（略）日的，发包人有权单方面解除合同，承包人无条件清退出场，其全部履约担保不予退还，所造成的损失全部由承包人承担，承包人完（略）量按（略）比例清算，余款不再结算（略），且不能免除承包人已完成的质量责任。承包人违规（略）以及有其他违法违规行为的，发包人有权单方面解除合同并按上述规定清退承包人。（2）承包人工期或总工期违约超期在（略）日以内的，发（略）款中扣划违约金，也暂时不动用履约保函。工期违约超过（略）日的，发包人将根据合同约定动用履约保函扣划承包人应付的违约金；如果履约保函因工期竣工迟延而失效或者解除或者虽未失效但扣划程序复杂，发包人（略）总价款中扣除违约金（略）.（略）。承包人（略）施工最终按合同约定的工期完（略）并达到竣工验收要求的，不计违约金。（3）如承包人在合同履行过程中有其他违约行为，发包人（略）合同约定从履约保函中扣除承包人应付的违约金，若保函金额不足赔偿违约金，不足部（略）发包人有权在应（略）给（略）款中直接扣除。（略）.施工工期要求；承包人应当自（略）师发出的开工令之日起（略）日内开工，非不可抗力等原因不开工的，发包人有权单方面解除施工合同，承包人必须在收到合同解除通知书后（略）日内无条件退场，其全部履约担保不予退还，造成的一切损失均由承包人承担。（略）.承包人（略）实施期间不影响周边居民的环境侵害，施工材料堆应堆放在指定位置。项目实施期间无强制劳工和非法使用童工行为，如需临时用工，必须符合劳动法要求，并明确不使用童工，并确保项目实施期间不得对女性劳工有性暴力和性骚扰行为等。（略）.本协议书在承包人提供履约保证金后，由发包人和承包人签署并加盖单位公章后生（略）完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。（略）.本合同协议书一式（略）份，发包人执（略）份承包人执两份，自双方签订之日起生效。（略）.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部（略）。发包人：（略）  （盖单位章）      承包人：（略）  （盖单位章）发包方代表：      （签字）                  承包方法定代表人：（略）字）    年   月    日                      年   月    日附件二廉政合同廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》（略）建设、廉政建设的规定（略）建设中的党风廉政建（略）建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目发包（略）（发包人名称，以下简称“发包人（略）（承包人名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。1.发包人和承包人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。（2）严格执（略）S（略）、S（略）安全设施精细化提升施工合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，（略）建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人（略）的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事（略）有关的材料设（略）包、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐（略）包单位或推销材料，不得要求承包人（略）合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队（略）。3.承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人（略）的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主（略）场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为发包人和承包人签署之（略）项目竣工验收后止。7.本合同作（略）S（略）、S（略）安全设施精细化提升（项目名称）施工合同的（略）施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8.本协议书一式（略）份，发包人执（略）份承包人执两份，自双方签订之日起生效。（此页无正文）发包人：（略）（盖单位章）        承包人：（略）