招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2025-10-30在采购与招标网发布 中国电建江西水电公司郑州航空港区100MW风力发电项目第一标段采购项目公开询比采购公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。  郑州（略）MW风力发电项目风电机组（略）专业（略）包标段询比采购公告（采购编号：（略）-HKGFD-ZYZB-（略）   ）1.采（略）已成交郑州（略）MW风力发电项目，（略），资金已落实。其中郑州（略）MW风力发电项目包含的风电机组（略）标段已得到业主认可（略）江（略）公司作为采购人，现对该项目进行风电机组（略）采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取郑州（略）MW风力发电项目风电机组（略）采购文件参与本项目风电机组（略）采购。2.项目概况与采购范围2.1建设地址：（略）2.2（略）概况及标段概况2.2.1项目概况：本项目新建1座（略）兆瓦风电场，拟安装（略）台单机容量为（略）千瓦风力发电机组及配套箱式变压器，新建1座（略）千伏升压站。新建风电场（略）4回、总长度（略）.（略）千米（其中（略）约（略）.5千米、（略）约3.（略）千米），新建（略）1回、总长度约（略）.（略）千米（其中（略）约4.2千米、（略）约（略）.（略）千米）。2.2.2标段划（略）：1个标段。2.3工期要求计划开工日期为（略）年（略）月（略）日，具（略）江（略）公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。2.4质量要求符合电力行业质量要求，同时满足以下要求：（1）承包人及（略）包（略）质量监督单位、发包人及发包人上级主管单位（略）的质量、安全、健康、环保和文明施工等方面定期和不定期的监督、检查和验收（略）质量监督单位、发包人及发包人上级主管单位的（略）改要求和处罚，按照监督检查意见（略）改完善。（2）承包人应按行政法规、规范、规程（略）质量、设备、半成品和原材料等的检测和试验。（3）承包人负责确保各类验收通过。（4）承包人（略）范围内建构筑物和设备的沉降观测（略）完工移交后（略）年内各主要建构筑物沉降观测。负责沉降观测的人员必须具有相应的上岗资格证书，并建立完（略）的观测档案资料，按要求向发包人提交。（5）噪声保证：在对噪声有要求和（略）域，机组排放的噪声应（略）域所执行的相关标准的规定。承包人必须保证所有风机运行后噪音符合国家规范要求，并对风机采取相应的降噪措施，运行后（略）每一段距离都要有噪音测试数据，并把运行后噪音测试报告报送发包人。因噪音不满足国家及规范要求造成的损失全部由承包人承担2.5采购（略）：箱变基础、防火墙砼浇筑、钢筋制作安装、箱变设备安装、箱变低压侧电缆安装，桥架制作安装、风机及箱变接地制（略）等，（略）安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工，保证满足施工图和招（略）工序施工要求，如因投标人原因造成的工期延误，引起其他（略）包出现窝工索赔等情况，招标人有权在与投标人的结算中扣除。3.响应人资格要求 3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力建设施工总承包三级及以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。3.1.3企业主要人员要求：1项目经理：具有相应专业二级及以上建造师职业资格证书；2技术负责人：（略）业中级及以上职称；3安全负责人：（略）产考核C证；3.1.4（略）业绩要求：提供近（略）的合同、完工证明文件等3.1.5企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近（略）年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（4）不被最高人民法（略）站（（略）www.cerditchina,gov.cn）或（略）中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结（略）址：http:（略）.cn；（5）未被法院列（略）址：http:（略）.cnzhixing），且不能提供已经履行完毕相应生（略）列（略）址：http:（略）.cnzhixing），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体响应。4.采购文件的获取4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于请于（略）年（略）月（略）日（略）时（略）前（北京时间通过“中国电（略）”（https:（略）.cn）获取采购文件（略）后，（略）左侧“（略）”菜单，（略）“中招互联”（略）移动证书。（1）已（略）的供应商：明确响应标段，（略）；（2）未（略）的供应商：（略）“（略）”（https:（略）.cn）右侧快捷入口-切换“新版（略）”-“供应商（略）”进行响应人（略），完成（略）后，明确响应标段，（略）；（3）（略），可（略）《中国电（略）操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电（略）操作手册_供应商投标操作手册》。4.2本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间响应截止时间，下同为（略）年（略）月（略）日9时（略），响应人应在截止时间前通过中国电（略）递交（略）。响应工具（略）：（略）（htt（略）-（略）投标管家。6.开标时间、地点、方式6.1开标时间：（略）年（略）月（略）日（略）时（略），地点（略）江（略）公司。6.2本次采购将通过中国电（略）全程（略）开展，（略）的加密、提交等流程须各响应人（略）进行操作。6.3响应人须提前（略）用于（略）响应。响应人（略）中国电（略）后，（略）左侧“（略）”菜单，（略）“中招互联”（略）移动证书制作（略），并严格按照要求进行（略）制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。6.4各响应人须（略）中国电（略）使用（略）进行（略）的编制、加密和（略）投递。请各响应人充（略）络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（（略）的（略）投递建议至少提前（略）小时完成）。6.5响应文件的开启通过中国电（略）开标工具全流程远程（略）开启。6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电（略）通知所有已获取响应文件的响应人。6.7中国电（略），联系您的专属业务顾问”。7.发布公告的媒介本次采购公告在（略）（https:（略）.cn）上发布。8.成交人数量：成交人数量：1人。9.联（略）地   （略）江（略）公司联系人：（略）xa0;（略）理部（监标）监督电话：（略）.提出异（略）和方式（略）.1对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。（略）.2异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。 中国电建集团江（略）公司（略）年（略）月（略）日1（略）查看内容